一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào)：/
原公告的采購項(xiàng)目名稱：青浦區(qū)外青松公路（城中東路-新科路）功能提升改造工程(電力管線搬遷）
首次公告日期：****年**月**日
二、更正信息
更正事項(xiàng)：采購文件
更正內(nèi)容：
本補(bǔ)充招標(biāo)文件作為招標(biāo)文件的組成部分，與招標(biāo)文件具有同等法律效力。當(dāng)招標(biāo)文件與本補(bǔ)充文件內(nèi)容有不一致之處時(shí)，以本補(bǔ)充文件的為準(zhǔn)。修改內(nèi)容詳見以下條款：
補(bǔ)充條款一、請(qǐng)將招標(biāo)文件中“項(xiàng)目總投資****5.**萬元，其中建安費(fèi)用****3.**萬元（含供電公司自籌部分**1.****萬元），其他費(fèi)用****.**萬元，最高投標(biāo)限價(jià)為****5.****萬元。投標(biāo)總報(bào)價(jià)不得超出最高投標(biāo)限價(jià)，同時(shí)也不得超出各單位工程限價(jià)、各分部工程限價(jià)，否則該投標(biāo)文件作為廢標(biāo)處理?！闭{(diào)整為“項(xiàng)目總投資****5.**萬元，其中建安費(fèi)用****3.**萬元（含供電公司自籌部分**1.****萬元），其他費(fèi)用****.**萬元，最高投標(biāo)限價(jià)為****6.****萬元【其中各單位工程限價(jià)為：?jiǎn)挝还こ?**0KV電纜線路總費(fèi)用（不含整體工程費(fèi)用及整體工程費(fèi)用增值稅）****.****萬元；單位工程-**KV電纜線路總費(fèi)用（不含整體工程費(fèi)用及整體工程費(fèi)用增值稅）****.****萬元；單位工程-**KV電纜線路總費(fèi)用（不含整體工程費(fèi)用及整體工程費(fèi)用增值稅）****5.****萬元；單位工程-0.4KV電纜線路總費(fèi)用（不含整體工程費(fèi)用及整體工程費(fèi)用增值稅）**0.****萬元；單位工程-光纜線路總費(fèi)用（不含整體工程費(fèi)用及整體工程費(fèi)用增值稅）**0.****萬元；單位工程-電力排管工程總費(fèi)用（不含整體工程費(fèi)用及整體工程費(fèi)用增值稅）****6.8萬元。】投標(biāo)總報(bào)價(jià)不得超出最高投標(biāo)限價(jià)，同時(shí)也不得超出各單位工程限價(jià)，否則該投標(biāo)文件作為廢標(biāo)處理。
補(bǔ)充條款二、請(qǐng)將招標(biāo)文件中 前期管線搬遷工程合同 進(jìn)行調(diào)整為：
前期管線搬遷工程合同
發(fā)包人（全稱）：上海青浦新城發(fā)展（集團(tuán)）有限公司
承包人（全稱）：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就青浦區(qū)外青松公路（城中東路-新科路）功能提升改造工程(電力管線搬遷）施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：
- 工程名稱：青浦區(qū)外青松公路（城中東路-新科路）功能提升改造工程(電力管線搬遷）。
- 工程地點(diǎn)：青浦區(qū)外青松公路，南至城中東路，北至新科路。
- 工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：青發(fā)改投〔****〕**號(hào)。
- 資金來源：區(qū)財(cái)政資金。
- 工程內(nèi)容：本項(xiàng)目道路全長(zhǎng)4.0千米，規(guī)劃道路紅線**米。主要建設(shè)內(nèi)容為**0KV線路遷移、**KV線路遷移、**KV線路遷移、0.4KV線路遷移、相關(guān)光纜安裝、電力排管、電力井制作安裝、路面破除修復(fù)涉及對(duì)側(cè)**0KV及以上變電站電源倉，停送電及電氣試驗(yàn)相關(guān)手續(xù)辦理和配合施工等，具體詳見圖紙及工程量清單。
二、工程承包范圍
工程范圍內(nèi)所涉及的各類電壓等級(jí)的管道、管線、架空線以及相關(guān)設(shè)施設(shè)備等搬遷工程的各種相關(guān)線路摸排、施工圖設(shè)計(jì)配合、臨搬及復(fù)位、管線跟蹤測(cè)量、管道檢測(cè)等直至工程全部竣工驗(yàn)收、竣工圖編制、移交接管、交付使用、工程決算及配合審計(jì)等全過程服務(wù)工作，承擔(dān)廢棄電力管線及設(shè)施的銷戶工作；包含臨搬工程結(jié)束到復(fù)位工程開始之間的全部時(shí)間的照管、維保，以及復(fù)位工程結(jié)束之后的兩年之內(nèi)，因施工責(zé)任引起損壞的保修工作；同時(shí)還應(yīng)協(xié)助招標(biāo)人協(xié)調(diào)上海示范區(qū)線一期工程青浦新城站工程項(xiàng)目與電力管線權(quán)屬單位的協(xié)調(diào)和溝通工作，包括供電部門的設(shè)計(jì)和監(jiān)理費(fèi)。（本次招標(biāo)范圍不包含上海示范區(qū)線一期工程青浦新城站范圍內(nèi)的所有電力管線等相關(guān)內(nèi)容的搬遷工作）
三、合同工期
開工日期（暫定）：****年 2 月1日
（具體開工時(shí)間要求以發(fā)包人書面通知為準(zhǔn)）
竣工日期（暫定）： ****年1月**日
（承包人保證按發(fā)包人要求在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成合同所涉及的管線配套施工）
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：一次性驗(yàn)收合格。
五、合同價(jià)款與支付
1、合同總價(jià)： 萬元 （人民幣大寫： 元整），最終價(jià)格以結(jié)算審價(jià)為準(zhǔn)。
2、工程款支付條款
（1）合同簽訂后，預(yù)付合同價(jià)的**%(含安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目費(fèi)用的**%)；預(yù)付款扣回的方式：開始付款后每月按照應(yīng)付款的**%扣減，扣完為止。
（2）進(jìn)度款按月支付，過程進(jìn)度款按照實(shí)際完成工程量（施工監(jiān)理驗(yàn)收合同范圍內(nèi)的合格工程量）的**%支付；
（3）工程竣工驗(yàn)收合格正式送電，且提交全套結(jié)算資料經(jīng)投資監(jiān)理審核，且經(jīng)承發(fā)包雙方確認(rèn)后，支付至結(jié)算價(jià)的**%；
（4）工程調(diào)試完成且供電部門接收后，支付至結(jié)算價(jià)的**%；
（5）審計(jì)結(jié)束后**個(gè)工作日內(nèi)按審計(jì)價(jià)付清余款。
3、合同價(jià)款及調(diào)整：本合同價(jià)款采用 固定單價(jià)合同 ，合同價(jià)款計(jì)算方法如下：
（1）本項(xiàng)目在結(jié)算過程中，中標(biāo)文件中的分部工程（即：**0KV電纜線路、**KV電纜線路、**kV電纜線路、0.4KV電纜線路、光纜線路、電力排管工程、路面、人行道破除修復(fù)）結(jié)算時(shí)工程量只核減不核增。
（2）本工程措施項(xiàng)目清單報(bào)價(jià)為包干價(jià)，結(jié)算時(shí)不作調(diào)整。
六、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
（1）配合承包人出具各種證明文件，承包人應(yīng)提前一周通知發(fā)包人；
（2）按照承包人提交的進(jìn)度計(jì)劃安排場(chǎng)地清理工作，為設(shè)備順利進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造有利條件；
（3）配合承包人做好與各單位的協(xié)調(diào)工作；
2、承包人的權(quán)利和義務(wù)
（1）承包人保證全體施工人員必須嚴(yán)格遵守施工所在地的有關(guān)規(guī)定，并制定相應(yīng)內(nèi)部管理措施。在施工過程中，承包人應(yīng)嚴(yán)格按行業(yè)作業(yè)要求采取嚴(yán)格的保護(hù)措施，做到安全、文明施工，否則承包人承擔(dān)造成事故而產(chǎn)生的一切責(zé)任；
（2）承包人保證工程質(zhì)量達(dá)到國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及各管線部門驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
（3）若發(fā)包人通知承包人要對(duì)具體的日期進(jìn)行調(diào)整，承包人應(yīng)積極配合；
七、竣工驗(yàn)收與結(jié)算
發(fā)包方收到承包方的完整的竣工結(jié)算資料后，雙方無異議，在**天內(nèi)完成審價(jià)工作。
八、設(shè)備所有權(quán)
各管線單位擁有設(shè)備所有權(quán)，設(shè)備的經(jīng)營(yíng)權(quán)和使用權(quán)歸各管線單位所有。
九、合同的終止和解除
1、發(fā)包人有權(quán)根據(jù)以下情形單方面解除本合同，以書面方式通知送達(dá)時(shí)生效
（1）承包人不履行或不能履行其義務(wù)，或嚴(yán)重違反本合同的條款或條件；
（2）承包人發(fā)生解散、破產(chǎn)、被撤銷或債務(wù)清算。根據(jù)清算人的要求，承包人的利益?zhèn)鶛?quán)人另有指定；
2、承包人根據(jù)以下情況有權(quán)單方面解除本合同，以書面方式通知送達(dá)時(shí)生效
（1）發(fā)包人不履行或不能履行其義務(wù)，或嚴(yán)重違反本合同的條款或條件；
（2）發(fā)包人發(fā)生解散、破產(chǎn)、被撤銷或債務(wù)清算；
（3）本合同解除后，雙方權(quán)利義務(wù)終止，合同尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，本合同一方有權(quán)向?qū)Ψ街鲝堃蚵男斜竞贤a(chǎn)生的全部損失。
十、不可抗力和免責(zé)條款
1、因政府禁令、法律或法規(guī)變更、火災(zāi)、地震、動(dòng)亂、戰(zhàn)爭(zhēng)、通訊線路中斷、黑客攻擊、計(jì)算機(jī)病毒侵入或發(fā)作等事件引起的不可預(yù)見、不可避免、不可克服和不可控制的事件為不可抗力；
2、任何一方遇到不可抗力而全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之曰起5日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方；并于**日內(nèi)，提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明；
3、遭受不可抗力事件的一方可以免于承擔(dān)由此產(chǎn)生的違約責(zé)任；但雙方均應(yīng)在可能的情況下盡可能減少因此造成的損失。
十一、保密條款
1、本合同任何一方對(duì)合同內(nèi)容以及在合同履行過程中以任何方式獲知的另一方商業(yè)秘密或其他技術(shù)信息及經(jīng)營(yíng)信息均負(fù)有保密義務(wù)，不得向任何其他第三方透露或泄露；但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)有特殊規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外；
2、本條款不因本合同的終止而失效。
十二 、違約責(zé)任
1、有一方違約，由違約方賠償對(duì)方相應(yīng)損失。甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成可按第十三條約定的方式解決；
2、若發(fā)包人未能按規(guī)定支付工程款，則每延遲一天，按違約金額的萬分之五向承包人支付違約金，按日累計(jì)，同時(shí)工期順延；
3、承包人因施工造成工程不符合本合同規(guī)定的，負(fù)責(zé)無償修理或返工。
4、發(fā)生爭(zhēng)議后，除出現(xiàn)下列情況（雙方達(dá)成書面合同停止施工、法院裁定或判決要求停止施工）及本合同另有約定外，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工按正常進(jìn)度連續(xù)進(jìn)行，保護(hù)好已完工程，否則擅自停工或停止履行合同一方應(yīng)向另一方支付合同總價(jià)款**%的違約金：
5、除非雙方同意將合同終止外，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同；
6、甲乙雙方嚴(yán)格依照合同約定履行應(yīng)盡義務(wù)，任何一方不履行合同或履行合同不符合約定的均視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付合同價(jià)款的**%違約金；
十三、爭(zhēng)議解決方式
凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，雙方可依法向工程所在地人民法院起訴。
十四、合同效力
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同如有其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，并簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同是本合同不可分割的一部分，與本合同具有相同法律效力。
十五、其它
本合同一式陸份，雙方各執(zhí)叁份，具有同等法律效力。
十六、合同生效
合同訂立地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)
本合同雙方約定雙方簽字（蓋章）后生效。
發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號(hào)： 帳號(hào)：
郵政編碼： 郵政編碼：
補(bǔ)充條款三、請(qǐng)將招標(biāo)文件“評(píng)標(biāo)辦法”中 “三、評(píng)標(biāo)程序及內(nèi)容”“3.2初步評(píng)審（否決投標(biāo)條款匯總）”“（四）投標(biāo)報(bào)價(jià)超出最高投標(biāo)限價(jià)的，各單位工程限價(jià)、各分部工程限價(jià)不按招標(biāo)文件要求報(bào)價(jià)的；”調(diào)整為：（四）投標(biāo)報(bào)價(jià)超出最高投標(biāo)限價(jià)或單位工程限價(jià)的；
更正日期：****年**月**日
三、其他補(bǔ)充事宜
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱：上海青浦新城發(fā)展（集團(tuán)）有限公司
地址：上海市青浦區(qū)華青南路**7號(hào)
聯(lián)系方式：李俊 **1-********
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱：上海臻誠建設(shè)管理咨詢有限公司
地 址：上海市青浦區(qū)清河灣路**0號(hào)**5室
聯(lián)系方式：龔女士 **1-***********6
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人：龔女士
電 話： **1-***********6
